Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

1. Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend "AGB") gelten für alle Geschäftsbeziehungen zwischen Arena Champion (nachfolgend "Auftragnehmer") und seinen Kunden (nachfolgend "Auftraggeber") bezüglich der Planung, Lieferung, Installation und Wartung von Photovoltaik-Anlagen.

1.1 Vertragspartner

1.2 Geltung

Diese AGB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende AGB des Auftraggebers werden nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt.

2. Vertragsschluss

Der Vertrag kommt durch die schriftliche Auftragsbestätigung des Auftragnehmers oder durch Beginn der Leistungserbringung zustande.

2.1 Angebot

Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet. Angebote sind 30 Tage gültig, sofern nicht anders angegeben.

2.2 Auftragsbestätigung

Aufträge bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung durch den Auftragnehmer. Mündliche Nebenabreden sind unwirksam.

3. Leistungsumfang

3.1 Grundleistungen

Der Auftragnehmer erbringt folgende Leistungen:

• Beratung und Planung von Photovoltaik-Anlagen
• Lieferung der vereinbarten Komponenten
• Fachgerechte Installation und Inbetriebnahme
• Anmeldung bei Netzbetreiber und Bundesnetzagentur
• Übergabe der technischen Dokumentation

3.2 Zusatzleistungen

Nicht im Grundleistungsumfang enthalten sind:

• Bauliche Veränderungen am Gebäude
• Statische Berechnungen und Gutachten
• Genehmigungsverfahren bei Behörden
• Versicherungen für die Anlage
• Wartung und Reparaturen nach Gewährleistungsablauf

4. Preise und Zahlungsbedingungen

4.1 Preise

Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Preise gelten für den vereinbarten Leistungsumfang am vereinbarten Installationsort.

4.2 Zahlungsplan

Die Zahlung erfolgt nach folgendem Zahlungsplan:

• 30% Anzahlung bei Auftragserteilung
• 40% bei Lieferung der Komponenten
• 30% nach Fertigstellung und Abnahme

4.3 Verzug

Bei Zahlungsverzug sind Verzugszinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu zahlen. Die Geltendmachung eines höheren Verzugsschadens bleibt vorbehalten.

5. Lieferung und Installation

5.1 Liefertermine

Liefertermine sind nur dann verbindlich, wenn sie ausdrücklich schriftlich als verbindlich bestätigt wurden. Teillieferungen sind zulässig.

5.2 Lieferverzug

Bei Lieferverzug ist der Auftraggeber nach erfolgloser Fristsetzung zum Rücktritt berechtigt. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen, außer bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

5.3 Installation

Die Installation erfolgt durch qualifizierte Fachkräfte zu den üblichen Geschäftszeiten. Der Auftraggeber stellt die erforderlichen Zugangs- und Arbeitsmöglichkeiten kostenlos zur Verfügung.

6. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

Der Auftraggeber verpflichtet sich zu folgenden Mitwirkungshandlungen:

• Bereitstellung aller erforderlichen Unterlagen und Genehmigungen
• Gewährung des ungehinderten Zugangs zur Installationsstelle
• Bereitstellung von Strom- und Wasseranschlüssen
• Sicherstellung der Tragfähigkeit des Daches
• Information über besondere örtliche Gegebenheiten

7. Abnahme

7.1 Abnahmeverfahren

Nach Fertigstellung der Installation wird die Anlage zur Abnahme angeboten. Die Abnahme erfolgt durch gemeinsame Prüfung der Funktionsfähigkeit und Übergabe der Dokumentation.

7.2 Abnahmeverweigerung

Die Abnahme darf nur bei wesentlichen Mängeln verweigert werden. Unwesentliche Mängel berechtigen nicht zur Abnahmeverweigerung, sind aber zu protokollieren.

8. Gewährleistung

8.1 Gewährleistungsfristen

Für die erbrachten Leistungen gelten folgende Gewährleistungsfristen:

• Installationsarbeiten: 2 Jahre ab Abnahme
• Gelieferte Komponenten: gemäß Herstellergarantie
• Solarmodule: 10 Jahre Produktgarantie, 25 Jahre Leistungsgarantie
• Wechselrichter: 5-10 Jahre gemäß Hersteller

8.2 Gewährleistungsausschluss

Die Gewährleistung entfällt bei:

• Unsachgemäßer Behandlung oder Wartung
• Eingriffen durch Dritte
• Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile
• Schäden durch höhere Gewalt

9. Haftung

9.1 Haftungsumfang

Die Haftung des Auftragnehmers ist beschränkt auf:

• Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit unbegrenzt
• Leichte Fahrlässigkeit nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten
• Bei leichter Fahrlässigkeit begrenzt auf den typischen, vorhersehbaren Schaden

9.2 Produkthaftung

Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Der Auftragnehmer tritt seine Ansprüche gegen Hersteller an den Auftraggeber ab.

10. Eigentumsvorbehalt

Die gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen aus der Geschäftsbeziehung Eigentum des Auftragnehmers.

11. Datenschutz

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt gemäß unserer Datenschutzerklärung und den gesetzlichen Bestimmungen der DSGVO.

12. Streitbeilegung

12.1 Gerichtsstand

Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist Berlin, sofern der Auftraggeber Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.

12.2 Anwendbares Recht

Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

12.3 Alternative Streitbeilegung

Wir sind zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle weder verpflichtet noch bereit.

13. Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die unwirksame oder undurchführbare Bestimmung ist durch eine Bestimmung zu ersetzen, die dem angestrebten Zweck am nächsten kommt.

14. Widerrufsrecht für Verbraucher

Verbrauchern steht ein gesetzliches Widerrufsrecht zu:

15. Schlussbestimmungen

Änderungen und Ergänzungen dieser AGB bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Änderung dieser Schriftformklausel.

Diese AGB treten am 1. Juli 2025 in Kraft.